Услуги по озеленению договор

Договор оказания услуг в озеленении

Услуги по озеленению договор

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде.

6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за его неисполнение.

6.5. В случае, когда таковые обстоятельства будут длиться свыше двух месяцев, Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор и произвести расчеты за фактические оказанные Услуги.

6.6.

  • Договор оказания услуг по озеленению
  • 2. [/attention] ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  • 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
  • Договор оказания услуг в озеленении
  • 6. Обстоятельства непреодолимой силы
  • 4. Права и обязанности Сторон

Договор оказания услуг по озеленению

Внимание Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2.

ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1.

Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему договору.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия договора устанавливается с __________ г. по ___________ г.

5.2. В случае если за месяц до окончания календарного года не от одной из сторон не поступит уведомление о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на следующий календарный год.

Количество продлений не ограничено.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, указанную в Приложения к настоящему Договору, в порядке и на условиях определенных в приложениях к настоящему договору.

4.2.

АГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

г.____________ «___» ___________ г.

_____________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице

____________________________________________________, действующего на основании

(должность, Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и Аудиторская организация ООО «Форос Аудит», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Васильевой Е.В., действующая на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

Оплата за оказанные услуги, Заказчиком осуществляется в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным месяцем производит оплату на основании выставленного Исполнителем счета, счет-фактура и акта выполненных работ, подписанного сторонами настоящего Договора.

3.7. Оплата считается осуществленной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.8. Исполнитель направляет Заказчику ежеквартальный акт сверки взаимных расчетов, по настоящему Договору подписанный главным бухгалтером и скрепленный печатью Исполнителя для дальнейшего оформления Заказчиком.

4.ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

4.1.
Доставка Заказчику саженцев сосны корейской (кедр) высотой 2 метра производятся силами и средствами Исполнителя на Объект по адресу .

4.2.

Расчет между Заказчиком и Исполнителем за фактически оказанные по настоящему Договору Услуги осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней даты выставления Исполнителем счета–фактуры, подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг и акта сверки, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3. Срок оказания и приемки Услуг

3.1. Исполнитель оказывает Услуги в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Заказчиком Исполнителю заявки на оказание услуг.

3.2. Приемка оказанных Услуг осуществляется в порядке, установленном действующими нормами и правилами в Республики Казахстан.

3.3.

Услуги считаются оказанными после выполнения Исполнителем обязательств в соответствие с условиями настоящего Договора и подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг.

4. Права и обязанности Сторон

4 .1. Заказчик обязан:

4.1.1. предоставить Исполнителю площадку для оказания Услуг по настоящему Договору;

4.1.1. по завершении оказания Исполнителем Услуг подписать акт оказанных услуг;

4.1.3. произвести оплату за фактически оказанные Исполнителем Услуги.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. вносить изменения в объем оказываемых Услуг в пределах стоимости Услуг по настоящему Договору, с обязательным письменным извещением Исполнителя;

4.2.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в пунктах 5.3 и 6.5 настоящего Договора.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1.

При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «01» января 2014 г. по «31» декабря 2014г. и вступает в силу с момента его подписания.

9.2. Настоящий договор не пролонгируется.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения настоящего Договора являются неотъемлемой частью.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются Сторонами в письменной форме, вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3.

В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

6.2.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

4.
Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.

Услуги в объеме и в срок, указанные в настоящем Договоре;

4.3.2. обеспечить своими силами и за свой счет доставку на территорию Заказчика необходимой для оказания Услуг техники и озеленительных материалов;

4.3.3. по завершении оказания Услуг подписать акт оказанных услуг.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. требовать от Заказчика оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от неоплаченной суммы.

5.2.

Источник: //helpbyavto.ru/dogovor-okazaniya-uslug-v-ozelenenii/

Договор подряда выполнение работ по озеленению. Договор оказания услуг по озеленению

Услуги по озеленению договор

ДОГОВОР возмездного оказания услуги по благоустройству территории (между физическими лицами; оплата после оказания услуги; не допускается привлечение третьих лиц для оказания услуги)1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по благоустройству территории., а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.1.2.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу а именно:Исполнитель будет посещать территорию Заказчика для проведения работ по обслуживанию и благоустройству, не реже четырех раз в месяц (один раз в неделю);Исполнитель посещает в день и время по согласованию с Заказчиком подготовка и благоустройство территории в необходимом количестве поддержание территории в надлежащем состоянии (чистка грунта, стекол, иск. растений, камней, коряг, и так далее); обеспечение Заказчика консультациями и рекомендациями по содержанию и благоустройству территорииСроки оказания услуги:- начало – 01 января 2014 года;- окончание-30 июня 2014 года.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Исполнитель обязуется:2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки.2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика.2.2.3. Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц.2.2. Исполнитель имеет право оказать услуги до истечения срока, установленного п. 1.2 настоящего Договора (досрочно).2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за 10 дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.2.4. Заказчик обязуется:2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.2.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителя незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы.2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.2.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных ими расходов.2.6. После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме стороны подписывают акт об оказании услуг.Акт об оказании услуги составляется Исполнителем и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 5 дней с момента получения.При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителямем услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей.3.2. Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе).4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.4.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.4.4. В случае невозможности разрешения сторонами разногласий путем переговоров такие разногласия передаются для рассмотрения в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.5. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.4.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.4.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

на благоустройство территории

г. Москва ____ _______________ 20 года

ООО «Иванов», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Петров П.П., в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по благоустройству и обслуживанию территории на объекте Заказчика, находящегося по адресу: 111111, Российская Федерация, Московская область, Энский район, село Энское, улица Энская, 1 (далее — Объект), в соответствии с Планом территории (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги.

1.2. Перечень услуг по благоустройству территории предусматривается в Сервис-плане по благоустройству территории (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Услуги по благоустройству территории оказываются в объеме, указанном в Заявках Заказчика (форма — Приложение № 3 к настоящему Договору), по цене, предусмотренной Расчетом стоимости услуг по благоустройству территории (Приложение № 4 к настоящему Договору).

1.4. Услуги по обслуживанию территории оказываются в объеме, указанном в Сервис-плане по обслуживанию территории (Приложение № 5 к настоящему Договору), по цене, предусмотренной Расчетом стоимости услуг по обслуживанию территории (Приложение № 6 к настоящему Договору).

1.5. Услуги по настоящему договору оказываются в следующие сроки:

1.5.1. благоустройство территории – в течение срока, предусмотренного в Заявке,

1.5.2. услуги по обслуживанию газонов – ежемесячно в летний период; а также в весенний и осенний периоды – в отсутствие снежного покрова.

1.6. Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору.

Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:

2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору);

2.1.2. стоимость обслуживания территории составляет _____ рублей, в т.ч. НДС – 18% в месяц, согласно Расчету (Приложение № 6 к настоящему Договору).

2.2. В случае оказания услуг по обслуживанию территории неполный месяц, стоимость услуг рассчитывается пропорционально количеству рабочих дней оказания услуг.

2.3. При увеличении объема обслуживаемых площадей, стоимость услуг по обслуживанию территории может быть увеличена путем подписания дополнительного соглашения в письменной форме в виде двух идентичных экземпляров.

  1. Порядок и условия расчетов

3.1. Оплата услуг по договору производится Заказчиком в рублях, безналичной форме. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Расчет за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Оказанные услуги по благоустройству территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в последний день оказания услуг по благоустройству территории. Услуги по обслуживанию территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Своими и (или) привлекаемыми силами с использованием своих материалов и оборудования, оказать услуги, предусмотренные Договором;

4.1.2. Назначить ответственное лицо из числа работников Исполнителя, которое осуществляет общее руководство над оказанием услуг на Объекте (ведет учет рабочего времени, координирует работу сотрудников, выдает задания, решает другие организационные вопросы) и проверяет их качество;

4.1.3. Сдавать оказанные услуги Заказчику по Акту сдачи-приемки оказанных услуг согласно п.3.3 настоящего договора;

4.1.4. Безвозмездно в разумный срок устранять недостатки услуг, являющихся предметом настоящего договора, если они произошли по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего исполнения обязательств;

4.1.5. В ходе оказания услуг не допускать порчи и ухудшения состояния имущества Заказчика;

4.1.6. Использовать для оказания услуг свой инструмент, гарантировать соответствие оказанных услуг требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным документам;

4.1.7. Оказывать услуги качественно, согласно утвержденного Сторонами Сервис-плана благоустройства территории (Приложение № 5 к настоящему Договору) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.8. Осуществлять подготовку территории и высаженных на ней многолетних растений к зимнему периоду;

4.1.9. Осуществлять сбор и погрузку мусора;

Источник: //www.auturs.ru/the-structure-of-the-car/dogovor-podryada-vypolnenie-rabot-po-ozeleneniyu-dogovor-okazaniya-uslug-po.html

Договор на оказание и оплату услуг по содержанию коттеджного поселка – Договор оказания услуг, работ

Услуги по озеленению договор

г. _____________«____»_________ 20__ г.

______________________________, паспорт: серия_______, номер, ________, выдан_____________________________________________, код подразделения____________________, зарегистрированный (ая) по адресу___________________________________________________________, именуемый  (ая) в дальнейшем «Владелец», с одной стороны, и ____________________________________________, в лице директора _______________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Управляющий», с другой стороны, далее при одновременном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Термины, используемые в Договоре

Термины, наименованные в Договоре с заглавной буквы, если контекст не определяет иное, имеют в тексте Договора следующее значение:

1.

1 Коттедж – индивидуальный жилой отдельно стоящий дом (отдельная половина или часть дома в дуплексах, таунхаусах), предназначенный для постоянного проживания.

1.

2 Комплекс – коттеджный поселок, находящийся по адресу: _______________________________, включающий в себя жилые дома, социальную инфраструктуру, инженерные коммуникации, инженерное и иное Оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность комплекса, внутрипоселковые дороги, зеленые насаждения, ограждения поселка и другие Места общего пользования.

1.

3 Земельный Участок – предназначенный для строительства Коттеджа и расположенный на территории (в границах) общего, предназначенного для строительства коттеджного поселка с кадастровым номером______________________. 

1.

4 Домовладение – Земельный участок с расположенными на нем Жилым домом и/или Жилым строением, объектами вспомогательного использования и инженерными коммуникациями; Земельный участок с расположенным на нем объектом незавершенного строительства, расположенные по адресу (строительному адресу): _________________________________________________,  на Земельном Участке с кадастровым номером _________________________.

1.

5 Места общего пользования – часть земельного участка не являющаяся собственностью владельцев (находящаяся в собственности (управлении) Управляющего), на котором расположен Комплекс, детская площадка, спортивная площадка, здания трансформаторной подстанции, газораспределительной подстанции, контрольно-пропускного пункта и иных аналогичных объектов, расположенных на территории Комплекса, не предназначенных для продажи или сдачи в аренду, наличие которых необходимо для обеспечения нормального функционирования Комплекса, в том числе, но не исключительно, для проезда автотранспорта и прохода людей, осуществления охранных мероприятий, размещения обслуживающего персонала и Оборудования для эксплуатации Коттеджей и Комплекса в целом.

1.

6 Оборудование – означает инженерные системы и сети Комплекса, обеспечивающие нормальное его функционирование, в том числе, но не исключительно: средства контроля (видеонаблюдения), шлагбаум, ворота, наружное освещение, автоматизации доступа и тарификации, телекоммуникации, сети водо -, газо- и электроснабжения, трансформаторная и газораспределительная подстанции, узлы учета, и т.п., а также приспособления и механизмы, необходимые для осуществления работ по эксплуатации Комплекса в целом.

1.

7 Средства благоустройства территории – скамейки, урны и иные объекты, не являющиеся Оборудованием и предназначенные для облагораживания территории Комплекса.

1.

8 Услуги – оказываемые Управляющим собственными силами и/или с привлечением третьих лиц в соответствии с Договором  по:

1.

8.1. управлению Комплексом как жилым объектом высокого класса обслуживания и проживания;

1.

8.2.эксплуатации, осуществлению ППР (планово-предупредительного ремонта) инженерных систем и сетей, текущему ремонту и содержанию инженерных систем и коммуникаций Комплекса до ввода в Коттедж, а именно: систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, а также иного Оборудования;

1.

8.3. круглосуточной охране Комплекса по периметру (а именно: предотвращение и пресечение преступлений и административных правонарушений на территории Комплекса, осуществление режима пропуска и проезда на территорию Комплекса в соответствии с Правилами, установленными Управляющим);

1.

8.4. охрана домовладения осуществляется по отдельному договору владельца с охранным предприятием;

1.

8.5. предоставлению доступа к инженерным сетям поставщиков ресурсов (а именно: газа, воды, водоотведения, электричества) – осуществляется по отдельным договорам с поставщиками соответствующих услуг;

1.

8.6. иные услуги по согласованию с Владельцем.

1.

9 Архитектурное решение – согласованная проектная документация, содержащая архитектурные решения, которые комплексно учитывают градостроительные, конструктивные, социальные, экономические, функциональные, санитарно-гигиенические, экологические, и инженерно-технические требования к объекту.

1.

10 Владелец – физическое или юридическое лицо, владеющее Коттеджем на правах собственника либо инвестора, являющееся Стороной по Договору, а также доверенное лицо, действующее от имени Владельца в установленном законом порядке. В целях понимания настоящего Договора в пунктах по соблюдению Правил на территории Комплекса, под Владельцем также понимаются все постоянно проживающие в Коттедже.

1.

11 Лицевой счет – счет,  по которому производятся записи бухгалтером Управляющего, на котором фиксируются авансовые платежи Владельца и суммы денежных средств, удержанные (списанные) из данных платежей в качестве оплаты за Услуги. Лицевой счет имеет индивидуальный номер для каждого Домовладения.

1.

12 Внесение денежных средств на Лицевой счет – авансовый платеж Владельца на расчетный счет или в кассу Управляющего.

1.

13 Списание денежных средств с Лицевого счета – списание Управляющим денежных средств из авансовых платежей Владельца в качестве оплаты за Услуги.

1.

14 Отчетный период – календарный месяц, в течение которого предоставляются Услуги, оплаченные Владельцем на условиях полной предварительной оплаты.

1.

15 Правила – устанавливаемые Управляющим условия, регламентирующие функционирование Комплекса, устанавливаемые Управляющим в интересах всех владельцев, направленные на обеспечение нормального функционирования Комплекса, соблюдение требований пожарной и иной безопасности в Коттеджах и в Комплексе в целом, соблюдения норм, требований и правил, установленных органами власти и управления в отношении жилых объектов, охрану жизни и здоровья людей, сохранности имущества и обязательны для соблюдения всеми владельцами и лицами, находящимися на территории Комплекса.

1.

16 Сторона – означает Управляющий и/или Владелец.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом Договора является оказание Управляющим Услуг по содержанию Комплекса, участие Владельца в расходах по оплате Услуг, сохранение принятых Архитектурных решений в коттеджном поселке.

2.2. Деятельность Управляющего по управлению Комплексом направлена на создание нормальных условий функционирования и обеспечение жизнедеятельности Комплекса.

2.3. Предметом Договора также является порядок оплаты иных услуг, оказываемых Владельцу.

2.4. Оплата оказываемых Управляющим Услуг осуществляется в соответствии с разделом 5 «Порядок учета и осуществления платежей» Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Общие обязанности Сторон:

3.1.1.

Принимать необходимые меры к поддержанию Домовладения, Оборудования, Мест общего пользования в состоянии, допускающем нормальную эксплуатацию Комплекса, не осуществлять действий и принимать меры к их недопущению со стороны третьих лиц, наносящих ущерб частям Комплекса, Оборудованию, иному имуществу, находящемуся на территории Комплекса, жизни и здоровью людей, а также препятствующих нормальному функционированию Комплекса;

3.1.2. Создать и поддерживать необходимые условия для функционирования Комплекса в соответствии с Правилами.

3.2. Обязанности Владельца:

3.2.1. Передать Управляющему функции:

  • по управлению Комплексом в интересах Сторон, других владельцев и с соблюдением норм, требований и правил, установленных местными органами власти и управления, а также Управляющим в отношении Комплекса:
  • по принятию решений о порядке и условиях функционирования, эксплуатации и ремонта Оборудования, Мест общего пользования;
  • по ведению технической, бухгалтерской, статистической, прочей документации и отчетности, связанной с управлением Комплексом.

3.2.2. Ознакомиться с Правилами и соблюдать их, исполнять требования Управляющего (его сотрудников и привлеченных им третьих лиц), направленные на исполнение Правил, обеспечивать соблюдение Правил третьими лицами, приглашаемыми Владельцем на территорию Комплекса.

3.2.3. Своевременно оплачивать оказываемые Управляющим Услуги.

3.2.4. Своевременно оплачивать потребленные коммунальные услуги.

3.2.5. Своевременно оплачивать иные, оказанные Управляющим по письменной заявке Владельца услуги.

3.2.6. Производить подключение к общепоселковому оборудованию только в соответствии с Техническими условиями, выданными Управляющей компанией и сетевыми копаниями.

3.2.7. При наличии инженерных коммуникаций общепоселкового назначения на земельном участке, принадлежащем Владельцу, обеспечивать доступ к ним представителей Управляющего для проведения ремонтно-эксплуатационных работ.

3.2.8. Содержать находящееся в его собственности недвижимое имущество, включая подводящие инженерные коммуникации в границах установленных «Актом разграничения ответственности», в надлежащем состоянии и осуществлять все виды его ремонта за свой счет, а также нести все расходы по его эксплуатации.

3.2.9. Извещать Управляющего о лицах, имеющих права постоянного (более одного раза в течение календарной недели) входа, въезда на территорию Комплекса, оформив соответствующую заявку по форме и в порядке, изложенных в Правилах, являющихся приложением к Договору.

3.2.10. Извещать лиц, которым по любым основаниям переданы или могут перейти в будущем (в том числе в результате залога, завещания) права в отношении Земельного участка или Домовладения о Правилах и условиях настоящего Договора и обязанности их соблюдения.

Источник: //dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0/

Договор на озеленение

Услуги по озеленению договор

leon

  1. 0 Коментарьев
  2. 02.08.2019 /

Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за до даты предполагаемого расторжения. 8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9. Прочие условия 9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фического получения, подтвержденного отметкой почты.

Договор подряда на озеленение территории

Договор N ______ на озеленение территорииг.

Предмет и цель Договора1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных

Договор по благоустройству и озеленению территории

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ г.____________ «___» ___________ г. _____________________________________________________________________________, (наименование организации) именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

) _____________________________________________________________________________, (устава, положения, доверенности) с одной стороны, и Аудиторская организация ООО «Форос Аудит», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Васильевой Е.В.

, действующая на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по благоустройству и озеленению следующих объектов: _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, _________________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2.

Договор подряда на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории

ДОГОВОР ПОДРЯДАна выполнение работ по благоустройству и озеленению территории04.03.2015 № 72г.

Москва Общество с ограниченной ответственностью «Бета», в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гамма», в лице генерального директора Уварова Кирилла Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданиюЗаказчика работы по благоустройству и озеленению территории(далее по тексту – работы)на объекте, расположенном по адресу:г.

Договор на озеленение территории (примерная форма)

г.________________ «___» ____________ ____ г. (наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.

), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ____________, ____________, ____________ (далее — «объекты»), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ____), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входят:

Договор на озеленение территории

/ /

Образцы по теме: г. _________________ «___»________ ___ г.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов:

Выполнение работ по благоустройству и озеленению. Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

22.12.2019 Создание озелененной территории – обязательная норма современного градостроения. Одним из наиболее распространенных вариантов является проектирование скверов, которые по-особенному актуальны для тех районов города, в которых отсутствуют парки.

Или если нет возможности их создать из-за того, что выбранное место является историческим центром города или противоречит инженерным нормам.

В данной ситуации скверы становятся отличной альтернативой паркам, так как жители города получают возможность отдохнуть в окружении природы.

В последнее время всё больше времени и сил городских властей стало занимать благоустройство территории парка. Это вполне объяснимо, так как ухудшающаяся экология всё чаще вносит свои коррективы. И в крупных мегаполисах, да и в небольших городах всё более остро ощущается нехватка в и в местах, где горожане смогут отдохнуть на свежем воздухе в окружении зелёных насаждений.

Договор купли-продажи растений для озеленения (между юридическими лицами)

[место заключения договора] [число, месяц, год] [Полное наименование юридического лица], в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и [полное наименование юридического лица], в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в обусловленный договором срок декоративные растения для озеленения [наименование объекта], а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

Источник: //46registration.ru/dogovor-na-ozelenenie-45238/

Договор на озеленение территории

Услуги по озеленению договор
г. _________________ “___”________ ___ г. ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)____________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.

)_________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, положения, доверенности или паспорта)именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ___________________, ____________________, _________________ (далее – объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:

– улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;

– расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

– уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;

– работы по озеленению объектов;

– подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;

– доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;

– посадка деревьев и кустарников;

– устройство газона;

– устройство цветников;

– расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

– предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);

– обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;

– уведомлять Подрядчика о _____________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.)на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2. Цена работ. Порядок оплаты

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3.

Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.6.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению Проекта работ, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не позднее “___”________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.

4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в п. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее “___”________ ___ г.

4.4.3.

Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п.

3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9. Прочие условия

9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Приложение N __ – График выполнения работ.

9.4.2. Приложение N __ – Акт выполненных работ.

9.4.3. Приложение N __ – Спецификация Заказчика.

9.4.4. Приложение N __ – Смета работ.

9.4.5. Приложение N __ – Проект работ.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П.

Источник: //vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

Юр-совет
Добавить комментарий